Este Concejo, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2008, aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato de obras de Urbanización de las calles Montijo y Pedro Antón de Santa Cruz de Campezo por procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta.

1.- Entidad adjudicadora

a. Organismo: Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo.

2.- Objeto del contrato

a. Descripción: Obra de urbanización de las calles Montijo y Pedro Antón.

b. Lugar de ejecución: Santa Cruz de Campezo.

c. Plazo de ejecución ó de entrega: 6 meses, o el que oferte el contratista si fuere menor que aquél. En ambos casos empezará a contar a partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a. Tramitación: ordinaria.

b. Procedimiento: abierto

c. Forma: subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 161.782,67 , I. V. A. incluido.

5.- Obtención de documentación e información

a. Entidad: Oficina de la Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo los lunes, miércoles y viernes de 10: 00 horas a 12: 00 horas. El Proyecto Técnico también podrá consultarse en Vitoria en Sistemas Arco en la calle San Antonio nº 16.

b. Domicilio: Plaza Samuel Picaza nº 1 bajo

c. Localidad y código postal: 01110 Santa Cruz de Campezo

6.- Requisitos específicos del contratista

Clasificación:

E- 1- C

G- 6- C

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación a. Fecha límite de presentación: En la oficina de la Junta Administrativa, durante los veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, a las horas de oficina y hasta las 12 horas del día de finalización del plazo.

b. Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.- Apertura de las ofertas

a. Entidad: Junta Administrativa de Santa Cruz de Campezo.

b. Domicilio: Plaza Samuel Picaza nº 1 bajo.

c. Localidad: Campezo.

d. Fecha: cuarto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo que sea sábado en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

e. Hora: 12: 00 horas.

9.- Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Santa Cruz de Campezo, a 29 de febrero de 2008. La Regidora-Presidenta, JUANA Mª MUSITU OCHOA.